^{_{O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação do Prazo na prestação de “Serviço de Publicidade” como divulgação de atos Oficiais do Município, a saber: Estudo, concepção, produção, execução, distribuição e veiculação de campanhas e peças publicitárias, assessoramento e apoio na execução de ações de promoção e patrocínio, de imprensa e relação públicas, para todas as ações do governo municipal.}}

^{_{O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação do Prazo na CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE SOFTWARES PARA EFETUAR A CONTABILIZAÇÃO DOS ATOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA – MT.}}

O presente termo aditivo tem como Objeto o acréscimo dos serviços, ou seja, realizações de ultrassonografias em pacientes. O acréscimo dos serviços se dará em 2,2% dos serviços anteriormente contratados.

^{_{O presente aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO DE PRAZO na Prestação de serviços de Coleta de Lixo Residencial conforme Processo Licitatório nº 04/2021 do Edital.}}

O Presente Aditivo tem por objeto a Prorrogação no prazo na Prestação de serviços de consultoria jurídica de forma verbal ou escrita, na área do direito público, notadamente nos ramos do direito administrativo e constitucional, bem com acompanhamento e defesa perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

^{_{O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo na Contratação da prestação de serviço como casa de apoio na cidade de CUIABÁ - MT, a pacientes encaminhados pela secretaria de saúde do município de Araguaiana – MT.}}

^{_{O objeto deste presente termo aditivo é a Prorrogação na contratação de empresa especializada em monitoramento para fornecimento de equipamentos SOB COMODATO, instalação, operação e manutenção de alarmes e câmeras contra intrusão com vigilância eletrônica e monitoramento.}}

^{_{O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação do Prazo na Contratação de profissional para Prestação de Serviços de Engenharia para Fiscalização de Obras, Elaboração de Projetos, acompanhamento de Construções Públicas e demais Serviços Inerentes ao Cargo na Prefeitura Municipal de Araguaiana – MT.}}

^{_{O presente aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo da contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições tipo self-service e marmitex, para atender as necessidades deste município, conforme especificações constantes neste termo de referência.}}

O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo na Contratação da prestação de serviço como casa de apoio na cidade de CUIABÁ - MT, a pacientes encaminhados pela secretaria de saúde do município de Araguaiana – MT.

O objeto deste presente termo aditivo é a Prorrogação na contratação de empresa especializada em monitoramento para fornecimento de equipamentos SOB COMODATO, instalação, operação e manutenção de alarmes e câmeras contra intrusão com vigilância eletrônica e monitoramento.

^{_{O presente Termo Aditivo tem como objeto, a Prorrogação do Prazo de prestação de Serviços da Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Apoio Administrativo de Forma Geral, quanto a Articulação de Assuntos de Interesse da Prefeitura Municipal de Araguaiana/MT junto aos Órgãos Governamentais e não Governamentais em Cuiabá – MT, conforme Processo Licitatório – Convite nº 002/2018.}}

O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação do Prazo na Contratação de profissional para Prestação de Serviços de Engenharia para Fiscalização de Obras, Elaboração de Projetos, acompanhamento de Construções Públicas e demais Serviços Inerentes ao Cargo na Prefeitura Municipal de Araguaiana – MT.

^{_{O presente instrumento tem por objeto a “PRORROGAÇÃO DE PRAZO” na contratação de empresa para mão de obra de “PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS”.}}

O presente Termo Aditivo tem por objeto o ACRÉSCIMO de 25% (vinte e cinco por cento) e a PRORROGAÇÃO DE PRAZO.

^{_{O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da Razão Social da empresa Armando Lahera Quintana que passará a responder pelo nome MEDMAIS SERVIÇOS MÉDICOS E CONSULTORIA LTDA, conforme alteração contratual em anexo.}}

O presente aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO DE PRAZO na Contratação de uma empresa de Softwares para Gestão Educacional a ser implantado na Escola Municipal Laura Vicuna da Secretaria Municipal de Educação.

O presente aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo na Contratação de Empresa Especializada na Implantação e Locação de Sistema do DAE (Departamento de Água e Esgoto) do Município de Araguaiana – MT, conforme Processo Licitatório Nº 011/2021 – Convite nº 03/2021.

_{O Presente Aditivo tem por objeto a Prorrogação no prazo na Prestação de serviços de consultoria jurídica de forma verbal ou escrita, na área do direito público, notadamente nos ramos do direito administrativo e constitucional, bem com acompanhamento e defesa perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.}

O presente aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo na contratação de serviços de execução da obra sob regime de empreitada por preço global, da construção de quadra poliesportiva coberta (padrão FNDE) na Rua Ir. Carmelita Paniago Vilela, 622, Centro Antigo – Araguaiana - MT, de acordo com os projetos e plantas, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais especificações constantes do edital tomada de preços nº 01/2019.

^{_{O presente instrumento tem por objeto a “PRORROGAÇÃO DE PRAZO” contratação de empresa para mão de obra de “PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS”.}}

O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação do Prazo na Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços Técnicos Especializados para Acompanhamento de Processos de Contas de Governo, de Gestão e Representações de Natureza Interna e Externa Junto ao Tribunal de Contas de Mato Grosso.

^{_{O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação do Prazo na CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DO RAMO DE SOFTWARES PARA EFETUAR A CONTABILIZAÇÃO DOS ATOS CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAIANA – MT.}}

^{_{O presente Aditivo tem por objeto a prorrogação do Prazo na Contratação de profissional para Prestação de Serviços de Engenharia para Fiscalização de Obras, Elaboração de Projetos, acompanhamento de Construções Públicas e demais Serviços Inerentes ao Cargo na Prefeitura Municipal de Araguaiana – MT.}}